工程居间合同

工程居间合同15篇

在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的工程居间合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

根据中华人民共和国民法典第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。

委托方：_____________居间方：_____________

工程名称：_____________工程地点：_____________

第一条：事项确认

委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方__________公司签订该项目施工合同的居间人。

第二条：委托方责任：

1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。

2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。

第三条：居间方责任：

1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方______公司签订该工程项目的承建施工合同。

3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

第四条：委托方与矿主方

_______________有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。

1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的`开挖。

2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。

第五条：付款方式

1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。

3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。

第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。

按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

委托人：_____________居间人：_____________

身份证：_____________身份证：_____________

电话：_____________电话：_____________

______年____月____日

甲方：____

身份证号码：____(以下简称甲方)

乙方：____

身份证号码：____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：

第一条合同事项

1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。

第二条报酬

乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。

第三条付款方式

1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。

2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。

3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。

如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。

第四条违约责任

(一)甲方违约责任

1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。

2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。

(二)乙方违约责任

1、如乙方的.单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。

第五条保密事项

甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。

第六条合同终止

1、本合同签字生效后，如果至___年___月__日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。

第七条争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。

甲方(章印)：_______________

乙方(章印)：_______________

联系电话：_______________

联系电话：_______________

身份证号码：_______________

身份证号码：_______________

甲方鉴证人：_______________

乙方鉴证人：_______________

联系电话：_______________

联系电话：_______________

身份证号码：_______________

身份证号码：_______________

____年____月____日____

年____月____日

甲方（委托人）：____联系地址：____

乙方（居间人）：____联系地址：____联系电话：____

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下 ……此处隐藏12726个字……咨询、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；

2．付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之三（3%），即合人民币____________________元整（￥：__________）作为居间首期款，其余2%（合同总价）的居间费，根据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。

3．若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）

乙方自行承担。

第四条合同的解除

1．委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；

2．本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；

3．委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；

4．委托期限届满之前，因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的；

5．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

6．在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

7．______________________________________________________。

第五条违约责任

甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

第六条声明及保证

甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同；

2．甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；

5．甲方保证自有资质的真实性及合法性。

乙方：

1．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；

2．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

3．本合同的'签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第七条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。

第八条通知

1．根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用、书信快递、传真、E—mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2．一方变更通讯方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。

第九条争议的处理

1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决

①．提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；

②．依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十条不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除本合同

或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

4．本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条合同的解释、补充与附件

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十二条合同效力

本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

第十三条备注

_______________________________________________________________________________________________________________

甲方（签章）：______________

乙方签字（指印）：______________

法定代表人：_______________ _______________

委托代理人：_______________ _______________

_________年______月______日

_________年______月______日